Письмо о согласовании дополнительных работ

Как согласовать дополнительные работы с заказчиком

Письмо о согласовании дополнительных работ

Договор строительного подряда является основной формой оформления заказа работ по строительству или реконструкции зданий и сооружений. Одной из распространенных спорных ситуаций, возникающей между заказчиком и подрядчиком, является согласование и оплата дополнительных работ, ранее не отраженных в смете, прилагаемой к договору.

Чаще всего конфликт  возникает, когда подрядчик не согласовывает дополнительные работы с заказчиком и выполняет их по своей инициативе или же по устному уведомлению заказчика, а затем безуспешно пытается получить за них оплату.

Во избежание судебных разбирательств и недопонимания между сторонами договора подряда нужно внимательно относиться ко всем уведомлениям подрядчика о дополнительных работах, согласовывая их и оформляя в установленном законом и сложившейся практикой порядке.

Когда нужны дополнительные работы подряда, не предусмотренные договором?

Согласно условиям любого договора подряда, все работы должны выполняться в строгом соответствии с утвержденной сметой работ. В большинстве случаев дополнительные работы в рамках договора подряда отнюдь не прихоть подрядчика, желающего заработать дополнительные деньги, а объективная необходимость для качественного выполнения взятых на себя подрядчиком обязательств.

Пример: Между заказчиком и подрядной организацией заключен договор подряда на реконструкцию крыши нежилого здания.

В ходе работ выяснилось, что снег при текущей конструкции крыши будет скатываться во двор соседнего строения, прямо на парковку, создавая риск повреждения имущества третьих лиц.

Подрядчик уведомил заказчика, что желательно установить на крыши заградительные конструкции, удерживающие снег.

Это – простейший пример, когда нужны дополнительные работы по договору подряда. Часто их объем может составлять до 20-30% от стоимости уже утвержденных работ, но в любом случае, вне зависимости от объема, обязательно требуется их согласование.

Судебная практика толкует положения ст. 743 ГК РФ достаточно подробно, относя к дополнительным работам по договору подряда работы:

  • Без которых невозможно исполнение договора и завершение строительных работ;
  • Которые выполнены подрядчиком, но не были включены в смету, утвержденную при заключении договора;
  • Влекущие превышение стоимости согласованных работ по смете.

Исполнителю стоит быть осторожным при самовольном превышении стоимости работ, поскольку по мнению ВАС, изложенному в обзоре №51 от 24.01.

2000 года, подрядчик не имеет права требовать оплаты за выполненные сверх сметы работы, если он не уведомил заказчика об их необходимости и не прекратил строительство, не дождавшись ответа от заказчика.

Даже если заказчик подписал акт приемки работ впоследствии!

С учетом перечисленных нюансов лучше каждый случай индивидуально рассматривать с опытным юристом по договорной работе.

Как оформить дополнительные работы по договору подряда?

Всякое существенное изменение условий договора подряда должно быть оформлено дополнительным соглашением. Процедуру его заключения можно отразить следующими этапами:

Этап 1. Уведомление второй стороны о дополнительных работах. Подрядчик, руководствуясь ст.

743 ГК РФ, уведомляет заказчика в письменной форме о необходимости произвести дополнительные работы, прилагает техническое обоснование или предварительную смету на их производство.

Альтернативно: заказчик, усмотревший необходимость выполнить дополнительные работы, неучтенные в смете, предлагает подрядчику их выполнить и заключить соответствующее дополнительное соглашение.

Этап 2. Согласование условий. Сторонами составляется смета, согласовывается стоимость работ, проверяется необходимость их проведения. Строгих требований о том, кто должен составлять смету – нет. Заказчик может поручить подрядчику рассчитать стоимость требуемых работ или же сам составить смету дополнительных работ, передав ее на рассмотрение исполнителю договора.

Этап 3. Заключение дополнительного соглашения. Если по условиям достигнут консенсус, стороны заключают дополнительное соглашение к договору подряда, в котором обязательно отражают:

  • Состав и объем дополнительных работ со ссылкой на приложение-смету;
  • Порядок оплаты работ;
  • Сроки их исполнения.
  • Другие существенные для сторон нюансы.

Доп.соглашение оформляется по числу сторон договора.

Этап 4. Оплата дополнительных работ по договору подряда. В зависимости от прописанных в доп.соглашении или положениях основного договора условий, заказчик оплачивает согласованные работы. В порядке аванса или по факту исполнения – зависит от воли сторон и достигнутых соглашений.

Дополнительные работы, не предусмотренные контрактом 44-ФЗ

Строительные подряды, заключаемые в рамках закона 44-ФЗ на конкурсной основе, имеют ряд особенностей по согласованию и подтверждению дополнительных работ.   В целом порядок и процедура их оформления ничего не отличается от общих, изложенных выше правил, с главным исключением:

Дополнительные работы могут быть предусмотрены контрактом в небольшом объеме (не более 10%), что дает возможность сторонам заключить доп.соглашение, руководствуясь пп. «б» пункта 1 ч. 1 ст. 95 44-ФЗ. Если же дополнительные работы превышают 10% от общей суммы контракта, то должна быть проведена отдельная процедура закупки работ отдельным контрактом.

Помощь юриста

Нельзя придумать универсальную инструкцию, которая бы позволила согласовать дополнительные работы в строительном подряде.

Каждый случай – индивидуален, а сама ситуация особенно осложняется, если к работе привлечены субподрядчики или же между заказчиком и подрядчиком возникают разногласия о необходимости работ, порядке их оплаты или же согласовании всех изменений в смету.

Мы поможем согласовать любые дополнительные работы по договору строительного подряда, избавив вас от необходимости в дальнейшем отстаивать свои права в суде.

Квалифицированная помощь опытных юристов позволит решить все возникшие проблемы в кратчайшие сроки и в досудебном порядке.

При необходимости, если достигнуть консенсуса не удалось, обеспечим полную судебную защиту «под ключ» от составления иска до исполнения решения суда.

ссылкой:

Источник: https://lawpractik.ru/stroitelnyj-podryad/kak-soglasovat-dopolnitelnye-rabo/

Образец уведомления о дополнительных работах закажчику

Письмо о согласовании дополнительных работ

подтверждаются официальными письмами. • При невозможности решения аналогичной спорной ситуации лично, советуем обратиться к опытным юристам.

Оформление любых документов должным образом • Доказательством будут являться только документы, которые оформлены в письменном виде, поэтому необходимо оформлять всю переписку правильным образом, а именно: с подтверждением отправки по почте либо получения Заказчиком всех письменных уведомлений. Реализация • Пошаговая инструкция. • Образцы применяемых в данном случае документов (писем).

• Уведомление о необходимости проведения дополнительных работ. • Обоснование необходимости включения допработ в контракт.

• Письмо о согласовании дополнительных работ.

Акт на дополнительные работы

________________________________________ с оплатой в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты.

УТВЕРЖДАЮ: ____________________________________________________________________

  1. Взятие денег в заем – явление, достаточно, характерное и распространенное для современного общества.

    Для этого стороны составляют и подписывают договор займа.

  2. Трудовой договор определяет взаимоотношения работодателя и сотрудника. От того, насколько досконально будут учтены условия взаимоотношения сторон, его заключивших, зависит соблюдение сторонами прав и обязательств, им предусмотренных.
  3. Ни для кого не секрет, что юридически грамотный подход к составлению договора или контракта является гарантией успешности сделки, ее прозрачности и безопасности для контрагентов.

Письмо о согласовании с Заказчиком дополнительных работ.

Рекомендации по действиям

дополнительной юридической подготовки ШАБЛОНЫ Готовые шаблоны Инструкции и советы по работе с шаблонами и образцами ДОСТУПНОСТЬ Дистанционный формат Работа в любое время и с любого устройства Основа для получения оплаты и успешной работы — грамотные и своевременные действия Подрядчика.

Акт дополнительных работ

Причем изменения могут касаться только того характера строительных работ, которые были указаны в основном договоре.

При этом строительство на период согласования необходимости расширения сметы приостанавливается.

Об этом четко прописано в 5-м пункте 663 статьи Гражданского кодекса.

Во избежание недоразумений проинформировать о необходимости приостановке нужно заказчика в письменном виде. Стороны не могут производить какие-либо работы в период, когда между ними нет четкого представления о цели подписываемого договора.

Письмо с уведомлением Заказчика, требованием согласовать изменения в смете (выполняемых работах), устные пожелания Заказчика.

Образец. Алгоритм составления. Рекомендации по действиям

дополнительной юридической подготовки ШАБЛОНЫ Готовые шаблоны Инструкции и советы по работе с шаблонами и образцами ДОСТУПНОСТЬ Дистанционный формат Работа в любое время и с любого устройства Основа для получения оплаты и успешной работы — грамотные и своевременные действия Подрядчика.

Бесплатный

В результате у отправителя уведомления должны быть:

  1. квитанция о приеме оператором почты уведомления к отправлению, а также опись вложения (при ее составлении), что подтверждает факт направления уведомления;
  1. расписка о вручении уведомления адресату (получателю уведомления), что подтверждает факт вручения уведомления.

Если, заказчик не согласится на выполнение дополнительных работ, он вправе отказаться от договора (статья 404, пункт 3 статьи 621 Гражданского Кодекса РК).

В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы.Отказ от договора по данному вопросу производится заказчиком во внесудебном, одностороннем порядке путем письменного уведомления подрядчика.

В случае отсутствия согласия сторон взыскание оплаты за уже выполненную работу подрядчика осуществляется в судебном порядке.

Как оформлять дополнительные работы (не предусмотренные сметой) по контракту

подряда ПОЛУЧЕНИЕ новых ЗАКАЗОВ и КОНТРАКТОВ Работаем со всемирегионами

ПРОСТОТА РЕАЛИЗАЦИИ Все делается просто, быстрои без дополнительной подготовки Этим предложением уже воспользовались более ста нашихклиентов, положительноего оценив РОСТ ДОХОДОВ ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ

Больше тендеров

Больше контрактов

Работа на субподряде

Оплата допработ

Уменьшение пеней

Ускорение оплаты ОПЫТ и НАРАБОТКИ

ДИСТАНЦИОННО

МИНИМУМ ЗАТРАТ Не требуется дополнительныхвложений для достижения результата

Письмо уведомление о замене материала работ

Гарантийное на поставку товара от производителя Чаще всего в крупных компаниях, по долгу долгого присутствия на рынке сформировались свои четко обозначенные требования к заполнению заявки такого типа.

Однако, существуют и стандартные формы бланка заполнения.

Что надо Подрядчику Прописать необходимые для Подрядчика действия или результаты Требуется согласовать применение нового материала взамен «старого», получить письменное согласие Заказчика на замену материала Время реагирования Заказчика Плюс 3, 5 или 10 дней к дате данного письма Просим согласовать замену материала до » » г.Первоначальные данные • Заказчик отказывается оплачивать произведенные работы, обосновывая это тем, что работы были проделаны… 23.06 ’10 Пластиковые трубопроводы из ПВДФ — единственное решение для транспортировки хлора. Трубы ПВДФ на сайте Афинара-ПТ.

24.11 ’10 В здании СЭБ ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» введена в эксплуатацию централизованная система кондиционирования воздуха… 16.11 ’12 Одна из самых дорогостоящих составляющих строительства — кровельное покрытие.

Письмо заказчика исполнению с просьбой о выполнении работ

Основные причины для формирования претензии Чаще всего претензии по договору подряда составляются по нескольким причинам:

  1. отказ от выплаты пени и штрафов в установленных договором случаях;
  2. невозмещение нанесенных убытков и т.п.
  3. ненадлежащее выполнение работ;
  4. одностороннее повышение стоимости работ;
  5. нарушение сроков исполнения обязательств;

Роль претензии По закону договор подряда, как любой другой подобный документ, подразумевает под собой исполнение одной из сторон взятых на себя обязательств по осуществлению каких-либо работ, а второй – их оплату в заранее оговоренном размере и порядке.

По вышеизложенным причинам наша организация не успевает представить первичные документы за (указать период).

На основании изложенного (наименование организации) просит продлить срок предоставления документов, указанных в решении N от » » г.

Источник: http://osago-deshevo.ru/obrazec-uvedomlenija-o-dopolnitelnyh-rabotah-zakazhchiku-13850/

Письмо о согласовании дополнительных работ

Письмо о согласовании дополнительных работ

Татьяна Нефедова, руководитель службы внутреннего аудита многопрофильного холдинга В процессе рассмотрения споров, возникающих по договору строительного подряда, зачастую основные разногласия между подрядчиком и заказчиком связаны с вопросом об определении цены строительных работ, подлежащей оплате.

Данная проблема, несмотря на детальную регламентацию отношений подряда, по-прежнему остается актуальной.

При этом возникают различные вопросы: имеет ли подрядчик право требовать от заказчика оплаты выполненных и принятых заказчиком дополнительных работ, не предусмотренных договором подряда; может ли подрядчик требовать оплаты выполненных дополнительных работ на основании одностороннего акта выполненных работ, от подписания которого заказчик уклоняется, и другие вопросы? Статья основана на анализе самой свежей арбитражной практики, рассмотрения споров, связанных с оплатой и предъявлением дополнительных работ по договору строительного подряда.

Образцы (шаблоны) писем.

Стройподряд

Образцы писем, которые рекомендовано применять в различных ситуация в процессе выполнения Подрядчиком контракта, а т.

после завершения работ. Кроме шаблонов для скачивания, для каждой ситуации есть алгоритм действий, рекомендации составления писем. Самые востребованные шаблоны (образцы) писем.

Письма, скомпонованные по разделам и направлениям.

Необходимо согласовать ЛСМ (смету).

Нужно принять-передать объект. Акт приемки-передачи объекта.

Невозможно начать работы. Прочие письма, необходимые на этой стадии. Перенос сроков выполнения работ.

Письмо на доп работы

Дополнительные работы, не предусмотренные сметойДопработы частично выполненыРассмотрим практическую ситуацию.Организация заключила договор подряда на проведение строительно-ремонтных работ (капремонт общего имущества многоквартирных жилых домов).

Дополнительные работы, не предусмотренные сметойДопработы частично выполненыЮридические нормыВозможные вариантыОтдельный этапДопработы не выделеныОтражение расходовУведомление заказчика о необходимости проведения дополнительных работ по договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работЧто делать Подрядчику если, дополнительные работы не согласованы с ЗаказчикомПисьмо о согласовании с Заказчиком дополнительных работ.

Образец. Алгоритм составления. Рекомендации по действиямВ ходе выполнения

Что делать Подрядчику, если необходимо внести изменения в смету

Действия Подрядчика • Подготовить уведомление в письменной форме об изменении сметы.

• В нем должны быть • Необходимо зафиксировать, что в ходе проведения работ возникла потребность в изменении сметы и следует внести изменения в локальный сметный расчет.

• Приложить обновленные сметы Отправка письменного уведомления и обновленной сметы Заказчику Следует отправить при помощи почты, факса либо лично, обязательна отметка об отправке (почтовая квитанция, для заказного письма) или отметка о приеме (с датой приема письма).

Также нужно предоставить акты сдачи-приемки (освидетельствования) скрытых работ.

Согласовать обновленные сметы: подписать новые сметы обеими сторонами Результаты • Работы ведутся по обновленной смете • Обоснования • Согласно ч. 2 ст.

744 ГК РФ: представлена возможность изменения технической документации (локальный сметный расчет). • Согласно ч. 2 ст.

743 ГК РФ: представлена возможность увеличения объема работ, которые не учтены в технической документации (в сметном расчете).

Что необходимо делать Подрядчику, если требуется увеличить объем работ

Подрядчик должен осуществить следующие действия: • Следует подготовить уведомление (письменно) о согласовании с Заказчиком увеличения объема работ. В нем должны быть определено: • Неизбежное увеличение объема работ (без которых Подрядчик не сможет надлежащим образом выполнить свои обязательства по данному договору).

• Указана стоимость данных работ, а также сроки их реализации. • Отправить письменное уведомление Заказчику • С помощью почты, факса либо лично, обязательна отметка об отправке (почтовая квитанция, для заказного письма) либо отметка о приеме (с датой приема письма). Следует отправить акты приемки/передачи работ конкретной формы «КС-2».

Согласовать (обменяться письменными уведомлениями) увеличение объема работ Результаты • Согласно ст. 743 ГК РФ Подрядчик должен оповестить Заказчика о необходимости выполнения вспомогательных работ, получить согласие Заказчика и только после этого приступать к выполнению работ.

Дополнительные работы в строительном подряде

Вопрос №1.

О технической документации и смете.

Вопрос №2. Что такое дополнительные работы?

Вопрос №3. Согласование дополнительных работ с заказчиком.

Дополнительные работы направлены на устранение недостатков, которые допустили иные лица (например, генподрядчик) при строительстве объекта. Вопрос №7. Выполнение дополнительных работ, превышение сметной стоимости за счет замены одних материалов на другие.

Вопрос №8. Экономия: хорошо это или плохо?

подрядчик сэкономил, и за счет этого выполнены дополнительные работы.

Вопрос №9. Дополнительные работы не согласованы с заказчиком, но приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.

Вопрос №10.

6. Согласование дополнительных работ

Судебная практика by admin • 16.08.2014 На практике возникают споры по поводу того, что именно относить к дополнительным работам и, следовательно, что необходимо согласовывать. Не всякое увеличение объема и стоимости работ свидетельствует о проведении дополнительных работ.

Помимо этого в судебной практике возникают споры о том, какие действия сторон можно признать надлежащим согласованием дополнительных работ.

При этом следует отличать согласование дополнительных работ в порядке ст. 709 ГК РФ и заключение дополнительного соглашения об увеличении объема работ, которое может быть сделано в любой момент в соответствии со ст.

452 ГК РФ. 6.1. Вывод из судебной практики: Работы, объем которых был увеличен в связи с тем, что заказчик представил проект после заключения договора, не нужно согласовывать как дополнительные.

Судебная практика: Примечание:

Письмо заказчика о согласовании проведения дополнительных работ и увеличении сметной стоимости строительства

→ → → Тематика документа: Файл текстовой версии: 1,4 кб Сохранить документ: Кому: ________________________________________ (наименование/Ф.И.О.

подрядчика) адрес: _______________________________________ Рассмотрев сообщение __________________________ от «__»________ ___ г.

(указать подрядчика) об обнаружении в ходе строительства не учтенных в технической документации работ и увеличении сметной стоимости строительства и руководствуясь абз.

Источник: http://lawersaykin.ru/pismo-o-soglasovanii-dopolnitelnyh-rabot-88257/

Согласование материалов с заказчиком форма. Акты для договоров

Письмо о согласовании дополнительных работ

22.10.

2017

Сроки замены паспорта установлены следующие: Однако после 45 лет обязанность замены паспорта не установлена и, если гражданин РФ имеет на руках паспорт СССР с фотографической карточкой, вклеенной после 45 лет, то его паспорт является действительным до замены его на паспорт гражданина РФ.

Пункт 3 Указа Президента РФ от 13 марта 1997 г.

Бесплатный доступ на 3 дня! Кроме обычной переписки, мы ежедневно высылаем контрагентам различные документы: договоры, протоколы, счета, презентационные материалы… Правила делового этикета да и элементарная осмотрительность в обращении с документами требуют написания в этих случаях сопроводительного письма. Что это дает и как его оформить? Каковы сроки его исполнения? Как потом хранить? С опроводительное письмо – это вид делового письма, который нужен для описания направляемого адресату пакета документов, если в этих документах отсутствует адресная часть.

Письмо-согласие

Контракту товара(ов) для согласования и определения¦ ¦соответствиятовара(ов)условиям Контракта, приложенийк нему, иным¦ ¦требованиям Государственного заказчика.¦ ¦2. Напроцедурусогласованияпредставлен(ы)образец(цы)¦ ¦следующего(их) товара(ов):¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ .

¦ ¦(необходимо подробно указатьнаименованиятоваров,описать состояние¦ ¦образцов, их характеристик,указатьзаводскиеномера,сведенияоб¦ ¦упаковке, маркировке,иныхданных,позволяющихиндивидуализировать¦ ¦исследуемый образец)¦ ¦3.

Дляопределениясоответствияпоставляемого(ых)товара(ов)¦ ¦требованиям законодательства РоссийскойФедерации,Москвы,условиям¦ ¦Контракта и приложениям к нему, а также иным требованиям Государственного¦ ¦заказчика на процедуру согласования представлены следующие документы:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ .

¦ ¦(необходимоподробноперечислитьнаименования,реквизиты,виды¦ ¦документов,представленныхПоставщиком.

Составить письмо о замене материалов и работ образец

Внимание Правила составления данного письма. Разъяснения по полученным замечаниям Заказчика(ов) при приемке выполненных Подрядчиком работ. Работы Подрядчиком выполнены, выявлены различные недостатки. Подрядчик направляет разъяснения по замечаниям. Скачать.

Правила составления данного письма. Просьба о подписании актов КС-2. Важно Работы (все) выполнены, необходимо принять их, подписать КС-2 (это – сопроводительное письмо к отправляемым Заказчику актам). Скачать. Правила составления данного письма.

Просьба (повторная) о подписании актов КС-2.Акты (по форме КС2) были ранее отправлены Заказчику, но им не подписаны. При этом Заказчик объяснил свой отказ своим «недовольством» качеством выполненных работ.Скачать. Правила составления данного письма.

РАБОТЫ ПРИНЯТЫ. ОПЛАТА.

ВОПРОСЫ С ПЕНЯМИ И ШТРАФАМИ Требование об оплате всех выполненных работ.

Письмо о пересогласовании материалов образец

Акт замены оборудования Общие сведения об акте, особенности составления Если на вас возложена функция по формированию акта замены оборудования, а вы не очень хорошо представляете, как именно это сделать, мы дадим вам несколько полезных рекомендаций. Также советуем изучить образец документа – на его основе можно легко составить собственный акт.Прежде чем перейти к детальному рассмотрению акта, ознакомьтесь с некоторыми общими сведениями, свойственными для всех таких документов.

  • Во-первых, начнем с того, что акт относится к первичной документации, поэтому относиться к его составлению нужно крайне внимательно, избегая ошибок, неточностей и исправлений.
  • Во вторых, все акты, составляемые в коммерческих организациях, на сегодняшний день не имеют единого унифицированного образца.

Согласование перепланировки квартиры.

Письмо согласование замены материалов

Приложение N 3 к Государственному контракту N от » » 201 г. ФОРМА АКТА О СОГЛАСОВАНИИ ОБРАЗЦА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА ¦АКТ¦ ¦о согласовании образца(ов) товара(ов), поставляемого(ых) по¦ ¦Государственному контракту от » » 20 г.

N ¦ ¦(далее — Акт)¦ ¦¦ ¦» » 20 годагород ¦ ¦¦ ¦ ,¦ ¦именуемоевдальнейшем»Государственныйзаказчик»,отименигорода¦ ¦Москвы, в лице, действующего на¦ ¦основании,¦ ¦с одной стороны, и ¦ ¦ ,¦ ¦(полное наименование юридического лица, Ф.И.О.

физического лица)¦ ¦именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице,¦ ¦(должность, фамилия,¦ ¦имя, отчество)¦ ¦действующего на основании,¦ ¦(устава, положения, доверенности, иного¦ ¦уполномочивающего документа)¦ ¦с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт ¦ ¦о нижеследующем:¦ ¦1. ВоисполненииусловийзаключенногомеждуСторонами¦ ¦Государственного контракта от. .20 г.

Но почему в одних сообщениях употребляют слово паводок, в других – половодье, а в третьих – наводнение? Давайте разбираться, чем отличается половодье от паводка.

Правила поведения при шквалистом ветре! 23 Марта 2016 Если шквалистый ветер застиг вас в населенном пункте, необходимо следовать следующим мерам предосторожности: О комплексной системе экстренного оповещения Готовы ли вы пройти обучение и стать членом добровольной дружины? Готов, считаю это дело важным и почетным Готов, если мне будут предоставлены социальные льготы Не готов, считаю, что тушением пожаров, их профилактикой должны заниматься только профессионалы Ответить Архив опросов страница → Деятельность → Гражданская защита → 6.

Письмо о пересогласовании материалов с заказчиком образец

Источник: https://www.mir-th.ru/okpo-dlya-ip/soglasovanie-materialov-s-zakazchikom-forma-akty-dlya-dogovorov-vnosim.html

Письмо согласования образцов

Письмо о согласовании дополнительных работ

В том случае, если существуют предпосылки для принятия положительного решения по запросу, можно указать в ответе условия, которые для этого требуются.

Отметим, что недопустимо оформлять отрицательный ответ на письмо (образец представлен ниже) в грубом тоне. Более того, вполне уместным будет выражение искреннего сожаления о невозможности удовлетворения просьбы.

Это могут быть новые условия или пожелания заказчика, требующие внесения небольших корректировок или значительных переделок документации; могут быть новые работы, необходимость в которых на стадии заключения контракта не могла быть определена; могут быть другие случаи.

Об этом заказчика нужно уведомлять письменно, получая от него подтверждение о необходимости выполнения дополнительных работ и его готовности заключить дополнительное соглашение;

  • если в проекте обнаружена ошибка, необходимо, кроме собственно ее исправления, правильно и доходчиво обосновать в письме причины, по которым она была допущена;
  • заказчик может требовать применения в проекте определенных марок оборудования и строительных материалов.

Письмо согласования образец

Приложение Ж ОДМ 218.1.002-2010 Рекомендации по организации и проведению работ по стандартизации в дорожном хозяйстве

на бланке организации

заместителю руководителя федерального дорожного агентства ф.и.о.

____________________________________ (наименование организации, утвердившей стандарт организации) направляет в федеральное дорожное агентство на рассмотрение с целью согласования стандарт организации ____________________ (полное название стандарта организации).

____________________________________ (наименование организации, утвердившей стандарт организации) подтверждает, что после согласования росавтодором стандарт организации ______________ (полное название стандарта организации) может быть включен в проектную и контрактную документацию при выполнении работ на федеральных автомобильных дорогах.
прежде чем перейти к детальному рассмотрению акта, ознакомьтесь с некоторыми общими сведениями, свойственными для всех таких документов.

  • во-первых, начнем с того, что акт относится к первичной документации, поэтому относиться к его составлению нужно крайне внимательно, избегая ошибок, неточностей и исправлений.
  • во вторых, все акты, составляемые в коммерческих организациях, на сегодняшний день не имеют единого унифицированного образца.

в случае, если замена материала не согласована с заказчиком, тот может потребовать переделать все работы, с применением того материала, который указан в смете. • в результате переделки нарушаются сроки работ и подрядчик несет затраты. необходимые документы • уведомление в письменной форме о замене материала на аналогичный.

• сертификаты на новый материал, технические характеристики, обоснование применения нового материала.

недопущение возникновения аналогичных спорных ситуаций • самовольная замена материала подрядчиком, чревата неблагоприятными последствиями, в связи с чем, замену обязательно необходимо согласовывать: получать согласие заказчика в письменной форме.

• все переговоры между подрядчиком и заказчиком должны оформляться в письменном виде.

согласование проектной документации: образец письма (мосводоканал)

образец оформления письма для сдачи документов на согласование

письмо оформляется

на бланке

предприятия

начальнику

управления «мосводосбыт»

е.в.масалову

от ____________ № ________

на № ________ от __________

тема письма (заголовок)

прошу вас принять к рассмотрению и дать заключение по согласованию проекта (наименование проекта) по адресу (адрес объекта).

(реквизиты)

должность ___________________ и.о.фамилия

подпись

фамилия и.о.

такие фразы следует по возможности смягчать и переносить во второй-третий абзацы. пример расположения смысловых блоков начинать письмо, в зависимости от его содержания, можно с таких вступительных фраз:

  • благодарим за приглашение к сотрудничеству…
  • настоящим свидетельствуем вам свое почтение…
  • в продолжение телефонного разговора…
  • согласно договоренности, сообщаю вам…
  • благодарим вас за своевременную реакцию на наше письмо №…

основное тело письма, содержащее вопросы, описание проблем, свое видение их решения,следует излагать в четкой и лаконичной форме, без лишней информации.

как правильно написать письмо на согласование важного вопроса

Источник: http://aktyal-moskva.ru/pismo-soglasovaniya-obraztsov

Письмо заказчику о дополнительных работах образец

Письмо о согласовании дополнительных работ

Так, в соответствии с пунктом 5 статьи 709 Гражданского кодекса РФ, если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работы, тогда подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре цены работы, вправе отказаться от договора. При этом подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре. Следовательно, первый и фактически единственный шаг, который подрядчик должен предпринять, – это получение согласия от заказчика на дополнительные работы.

Дополнительные работы, не предусмотренные сметой

Кроме названия, даты и места подписания, акт включает перечень уполномоченных представителей для составления указанного акта: представителей заказчика и подрядчика, главного инженера проекта и представителя проектной организации.

После полного наименования объекта следует полный перечень дополнительных объемов работ, которые не были учтены проектно-сметной документацией с указанием причин выполнения работ.

Причины должны быть расписаны максимально подробно, но технически сжато.

Что делать подрядчику если, дополнительные работы не согласованы с заказчиком

Гражданского кодекса Российской Федерации если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика.

Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы.

Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре.

Образец письма на дополнительные работы

Кому: (наименование/Ф.И.О. заказчика) адрес: , тел.: , факс: , эл. адрес: от (наименование/Ф.И.О. исполнителя) адрес: , тел.: , факс: , эл.

адрес: УВЕДОМЛЕНИЕ о необходимости проведения дополнительных работ по договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ » » г.

между и был (указать исполнителя)(указатьзаказчика) заключендоговорнавыполнениенаучно-исследовательских (опытно-конструкторских и технологических) работ от » » г. N (далее — «Договор»). В соответствии с п. 5 ст. 709, ст.

778 Гражданского кодексаРоссийской Федерации1 предупреждает,что (указать исполнителя) в ходе выполнения работ по Договорувыявленанеобходимостьпроведения дополнительных работ, а именно: . (указать вид работ) Обоснование необходимости указанных дополнительных работ: .

Письмо на дополнительные работы образец

ИТОГО к оплате Представители: Заказчика Подрядчика Проектной организации: Главный инженер проекта УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА Заказчик подтверждает необходимость производства перечисленных работ на сумму руб.

с оплатой в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты.

УТВЕРЖДАЮ: Cкачать документ » Cкачать образец документа «Акт на дополнительные работы» Приложения к документу: Какие документы есть еще: Что еще скачать по теме «Акт»:

  • Каким должен быть правильно составленный трудовой договорТрудовой договор определяет взаимоотношения работодателя и сотрудника. От того, насколько досконально будут учтены условия взаимоотношения сторон, его заключивших, зависит соблюдение сторонами прав и обязательств, им предусмотренных.
  • Как грамотно составить договор займаВзятие денег в заем – явление, достаточно, характерное и распространенное для современного общества.

КС-2) со ссылкой на соответствующие позиции согласованной с заказчиком дополнительной сметы. Если указанная смета не согласовывалась, а была определена твердая цена, то дополнительные работы можно оформить отдельным актом № КС-2.

Важно понимать, что порядок такого оформления является предметом договоренности сторон. А то, о чем договорятся стороны договора, не может считаться неправильным, если это не противоречит нормам законодательства.

Обратите внирмание! При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это требование – расторжения договора (п. 6 ст. 709 Гражданского кодекса РФ). Октябрь 2013 г.

Письмо на доп работы образец

После указанной общей суммы к дополнительной оплате сверх сметной стоимости следуют подписи членов комиссии: заказчика, подрядчика, проектной организации (главный инженер проекта).

Ниже заказчиком подтверждается необходимость проведения дополнительных работ на указанную сумму с указанием источника финансирования (как правило, резерв средств на непредвиденные работы и затраты). Акты на дополнительные работы не имеют строго утвержденной формы и могут быть составлены произвольно.

Необходимо при этом обратить внимание на то, чтобы в акте были максимально подробно отражены работы, которые предстоит выполнить дополнительно. Поскольку акт на дополнительные работы является неотъемлемой частью договора на выполнение работ, к основному договору должен быть составлен дополнительный договор на производство работ, отраженных в акте.

Всвязиспроведениемдополнительных работ стоимостьДоговора увеличивается на ( ) рублей, которая складывается из следующего: . Просьба в срок сообщить о согласии на превышение указанной в Договоре цены работы на ( ) рублей. Приложения: 1. Документы,обосновывающиенеобходимость проведения дополнительных работ.

2. Расчет стоимости дополнительных работ. 3. Документ,подтверждающийполномочия лица, действующего от имени исполнителя. » » г. Исполнитель (представитель): / (Ф.И.О./подпись) 1 В соответствии со ст.

778 Гражданского кодекса Российской Федерации к срокам выполнения и к цене работ, а также к последствиям неявки заказчика за получением результатов работ применяются соответственно правила статей 708, 709 и 738 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно п. 5 ст.

→ Бланки → Акт → Акт на дополнительные работы Cкачать документ в формате DOC» Открыть документ в галерее: Текст документа: АКТ N НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ г.Минскот » » 20 г.

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители: от заказчика от подрядчика Главный инженер проекта от проектной организации составилинастоящийактвтом, что при производстве строительно- монтажных работ по объекту выявленыдополнительныеобъемы работ, не учтенные проектно-сметной документацией по следующим причинам: ¦N¦Обоснование¦Наименование видов¦Ед. ¦Кол-¦Сметная стоимость ед. в руб.¦Общая¦ ¦п/簾работ, ресурсов¦изм.¦во+ +стоимость¦ ¦¦¦¦¦¦всего¦в т.ч.

Источник: http://advokatkuzin.ru/pismo-zakazchiku-o-dopolnitelnyh-rabotah-obrazets/

Юридический спектр
Добавить комментарий