Договор по покраске автомобиля образец к печати

Договор по покраске автомобиля образец к печати

Договор по покраске автомобиля образец к печати

Тематика документа: Файл текстовой версии: 15,6 кб Сохранить документ: г. ________ «___»_________ ___ г. ___________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», (наименование или Ф.И.О.) в лице ___________________________________, действующ__ на основании Устава (Ф.И.О.

, должность) (или: положения, доверенности от «____»_________ ____ г. N ______), с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», (наименование или Ф.И.О.) в лице _________________________________________, действующ___ на основании (Ф.И.О.

, должность) Устава (или: положения, доверенности от «___»_________ ____ г.

N _____), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1.

1.2.

Реквизиты и порядок оформления бланка заказ наряда на ремонт автомобиля (образец заполнения в Excel)

Автор статьиСтарший юристCтатей:101 Любые действия, связанные с обслуживанием либо в автосервисе происходят с одновременным составлением документа для этого.

Что же такое заказ наряд на ремонт автомобиля образец Excel, его вы можете скачать у нас.

Правильное и своевременное заполнение указанной формы исключит в дальнейшем возникновение недопонимания и конфликтных ситуаций между заказчиком и исполнителем работ. Из названия документа можно сделать вывод о том, что используют заказ наряд при совершении действий по ремонту автотранспортных средств.

Это удобно как для самой обслуживающей организации, так и для ее клиентов по следующим причинам: бланк документа содержит весь перечень подлежащих , их стоимость, срок исполнения каждого этапа, цены на используемые запчасти; организации нет необходимости тратить время на составление с обслуживаемым лицом договора подряда, акта приемки и сдачи выполненных работ, поскольку заказ наряд уже содержит в себе все существенные условия такого соглашения;

Договор на покраску ремонт авто

    Договор на покраску автомобиля — залог спокойствия автовладельца!Вас обманули в автосервисе — к кому обращаться за помощью?Договор – это еще не показатель!Как составить договор на покраску автомобиля?Как должен выглядеть договор на осуществление малярных работ?Подводные камни в договорах на сегодняшний день!Как не стать жертвой обманщиков в автосервисе?Договор на покраску автомобиля — залог спокойствия автовладельца!Вас обманули в автосервисе — к кому обращаться за помощью?Договор – это еще не показатель!Как составить договор на покраску автомобиля?Как должен выглядеть договор на осуществление малярных работ?Подводные камни в договорах на сегодняшний день!Как не стать жертвой обманщиков в автосервисе?Договор на покраску

Образец договора на изготовление печатей, штампов, заключаемый между юридическими лицами

на изготовление печатей, штамповг.

«» 2019 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих работ: Изготовление печатей, штампов, в том числе утверждение эскизов печатей, получение номеров в .1.2. В случае получения Заказчиком некачественной продукции Исполнитель обязуется заменить её на качественную или принять её от Заказчика с возвратом перечисленных за неё сумм. Для выполнения заказа Заказчик обязан предоставить Исполнителю копии регистрационных документов или другие документы необходимые для выполнения заказа.2.1.

В случае изменения цен Исполнитель обязан согласовать новую с Заказчиком, предоставив при этом новый счет.2.2.

Договор на выполнение работ по покраске (с использованием материалов заказчика)

Тематика документа: Файл текстовой версии: 16,4 кб Сохранить документ: г. _________________ «___»__________ ___ г.

___________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», (наименование или Ф.И.О.) в лице __________________________________________, действующ__ на основании (должность, Ф.И.О.

) _________________________________________________________, с одной стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта) и ____________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», (наименование или Ф.И.О.) в лице __________________________________________, действующ__ на основании (должность, Ф.И.О.

) ________________________________________________________, с другой стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта) совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1.

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить из материалов и с помощью оборудования Заказчика работу по покраске объектов: ___________, ___________, ___________, расположенных по адресам: ___________, ___________, ___________ (далее — Объекты), в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение N __ к настоящему Договору) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы. 1.2.

Договор подряда с физическим лицом на покраску садовой мебели (образец заполнения)

Тематика документа: Файл текстовой версии: 7,2 кб Сохранить документ: ————————————————————————— ¦ Договор ¦ ¦ подряда N 21 ¦ ¦ ¦ ¦Московская обл., ¦ ¦Воскресенский р-н, ¦ ¦с.

¦ ¦ ¦ ¦ 1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство¦ ¦покрасить в зеленый цвет садовую мебель в количестве: ¦ ¦ — скамья садовая — 4 шт.; ¦ ¦ — беседка садовая — 1 шт.; ¦ ¦ — ширма садовая плетеная — 2 шт.; ¦ ¦ — стол садовый игровой — 2 шт. ¦ ¦ 2. Исполнитель обязуется произвести покраску в срок до 13 апреля¦ ¦2010 г.

Договор на выполнение работ по покраске (примерная форма)

г.________________ «__» ____________ ____ г. (наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице (Ф.И.О., должность), действующ__ на основании Устава (или: положения, доверенности от «__» ____________ ____ г.

N ____), с одной стороны, и (наименование или Ф.И.О.), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице (Ф.И.О., должность), действующ__ на основании Устава (или: положения, доверенности от «__» ____________ ____ г.

1.2.

Адвокатская лига

    Договор на покраску автомобиля — залог спокойствия автовладельца!Вас обманули в автосервисе — к кому обращаться за помощью?Договор – это еще не показатель!Как составить договор на покраску автомобиля?Как должен выглядеть договор на осуществление малярных работ?Подводные камни в договорах на сегодняшний день!Как не стать жертвой обманщиков в автосервисе?Договор на покраску автомобиля — залог спокойствия автовладельца!Вас обманули в автосервисе — к кому обращаться за помощью?Договор – это еще не показатель!Как составить договор на покраску автомобиля?Как должен выглядеть договор на осуществление малярных работ?Подводные камни в договорах на сегодняшний день!Как не стать жертвой обманщиков в автосервисе?Договор на покраску

Договор купли продажи автомобиля в 2019 году, скачать бланк и образец заполнения

Информация актуальна на февраль 2019 года Сделки по продаже и покупке автомобилей между физическими лицами без участия юридических учреждений становятся обычным и простым делом. Тем более, что теперь, не надо снимать автомобиль с регистрационного учета перед продажей. Но все таки есть некоторые моменты о которых нужно знать, и о них мы Вам расскажем на сайте Auto-Dogovor.ru.

Так же, снабдим Вам бланками и образцами необходимых договоров и документов , которые Вы сможете бесплатно скачать и распечатать по ссылкам указанным ниже. О том, как заполнить этот несложный Договор читайте ниже.

Источник: http://lawersaykin.ru/dogovor-po-pokraske-avtomobilja-obrazec-k-pechati-88257/

Договор выполнения работ по нанесению порошковой краски на продукцию Заказчика – Договор оказания услуг, работ

Договор по покраске автомобиля образец к печати

г. _______________                                                                                                                  «___»___________20___ г.

_______________________, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице _______________________________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и,_______________________________,  именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» в лице ___________________________________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель на основании полученных от Заказчика письменных заявок обязуется выполнить работы по нанесению порошковой краски (далее – Работы) на продукцию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

Заявка оформляется по форме, установленной Исполнителем, и должна содержать информацию о наименовании и характере работ, используемых материалах, сроке выполнения работ и иную информацию в соответствии с Требованиями к заявке на окраску (Приложение 1 к Договору).

1.2.

Работы частично выполняются из материала Заказчика (Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю свою продукцию, на которую требуется нанести порошковую краску) с использованием необходимых материалов Исполнителя (порошковая краска и иные необходимые для выполнения Работ материалы), а также силами и средствами Исполнителя. Исполнитель обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, а по окончании Работ, по требованию Заказчика, представить отчет об израсходовании материала. Исполнитель несет полную ответственность за несохранность предоставленного Заказчиком материала.

1.3. Ассортимент используемых Исполнителем материалов согласован Сторонами в Приложении 2 к настоящему договору, а также в заявках Заказчика.

2. СТОИМОСТЬ  РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость Работ определяется Сторонами в соответствии с действующими расценками Исполнителя (прайс-лист) и согласовывается в счёте.

Согласованная стоимость Работ включает также стоимость услуг по разгрузке материалов Заказчика на месте производства Работ; подготовку поверхности материалов (фосфатирование и/или обезжириваниие) Заказчика к нанесению порошковой краски, контроль качества, стоимость услуг по погрузке материалов Заказчика в транспортное средство Заказчика (перевозчика).

2.2. Изменение цен на согласованный Сторонами заказ допускается исключительно по соглашению Сторон.

2.3. Заказчик на основании соответствующего счета Исполнителя обязуется осуществить оплату стоимости  Работ не позднее трех рабочих дней с момента получения счета.

2.4. Форма оплаты – безналичная и/или наличная в пределах, определенных законодательством РФ; валюта платежа – рубли РФ. Иные условия оплаты Работ, не указанные в настоящем договоре, определяются Сторонами исходя из условий действующего законодательства РФ.

2.5  Оформление Заказов, приёмка результатов Работ, предоставление и получение любой документации в рамках настоящего договора осуществляется исключительно при предъявлении доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. На основании заявки Заказчика Исполнитель обязуется не позднее 48 часов с момента поступления заявки рассчитать стоимость заказа и представить Заказчику счет на оплату Работ.

Представленный Заказчику счет на оплату Работ должен содержать информацию относительно наименования и характера Работ, используемых материалов, сроков выполнения Работ, их стоимости.

Направление счёта признается Сторонами офертой, факт оплаты счета Заказчиком признается Сторонами акцептом.

При расхождении условий выполнения Работ, указанных в заявке и счёте, с условиями настоящего договора, преимущественное значение для Сторон имеют условия выполнения Работ, согласованные в заявке и счёте.

3.2. Доставка подлежащих переработке материалов осуществляется Заказчиком, его силами и за его счет (адрес Исполнителя: ________________).

3.3. Исполнитель заблаговременно извещает Заказчика о завершении Работ и готовности результата Работ к приемке и передаче Заказчику. Стороны могут дополнительно согласовать конкретное время проведения приемки и передачи результата Работ.

3.4. В случае, если Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения извещения Исполнителя о готовности результата Работ к приемке и передаче Заказчику не явился для проведения приемки результата Работ и/или не обеспечил вывоз результата Работ, Заказчик обязан возместить расходы Исполнителя на хранение результата Работ в размере ____________________ рублей в т.ч. НДС 18%.  

3.5. В соответствии со ст. ст. 359 и 712 ГК РФ в случае вынужденного хранения на своих складских площадях результата Работ (п. 3.4. настоящего Договора), Исполнитель имеет право удерживать у себя результат Работ до момента возмещения Заказчиком расходов Исполнителя на хранение результата Работ. 

3.6. Моментом передачи результата Работ считается момент подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ. В момент передачи результата выполненных работ Заказчик обязан проверить соответствие  Работы по характеру и объему.

В случае несоответствия фактического объема и характера работ данным, согласованным Сторонами в заявке, Исполнитель обязуется за свой счет восполнить соответствующие недостатки в срок не более 2 (двух) рабочих дней.
3.7.

При отказе Заказчика от подписания акта о приёмке выполненных работ, при отсутствии письменного мотивированного отказа, работы считаются выполненными Исполнителем в полном объеме, а акт о приёмке выполненных работ составляется в одностороннем порядке.

3.8. Окрашенные материалы Заказчика должны быть упакованы и промаркированы в соответствии с требованиями государственных стандартов РФ, а при отсутствии подобных требований исходя из свойств и предназначения материалов.

4. КАЧЕСТВО РАБОТ

4.1. Поставщик гарантирует, что качество выполняемых работ и применяемых материалов соответствует требованиям действующих стандартов.

4.2. Претензии, связанные с локальными дефектами порошкового покрытия (непрокрас, сорность), могут быть предъявлены Заказчиком не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента передачи Заказчику результата Работ.

4.3. В случае отказа Заказчика от упаковки результата Работ претензии в отношении механических повреждений результата Работ Исполнителем не рассматриваются.

4.4. В момент приемки результата работ Заказчик обязан осмотреть упаковку на предмет наличия механических повреждений.

При обнаружении механических повреждений упаковки Заказчик обязан сделать соответствующую отметку в акте о приемке выполненных работ.

  Заказчик обязан не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты приёмки результата Работ осмотреть результат Работ и при наличии механических повреждений в местах повреждений упаковки направить Исполнителю претензию.

Претензии по наличию механических повреждений при отсутствии надлежащим образом оформленных замечаний к упаковке результата работ Исполнителем не рассматриваются.

4.5. Претензии, связанные со скрытыми дефектами работ (отслоение нанесенного порошкового покрытия), могут быть предъявлены Заказчиком не позднее 30 (тридцать) календарных дней с момента передачи результата Работ.

4.6. Претензия должна быть направлена в письменной форме и содержать информацию о договоре, дате заявки, объеме и характере дефектов (по возможности с приложением фотографий), при необходимости иные данные.

4.7. Исполнитель обязуется не позднее пяти рабочих дней с момента получения претензии подтвердить недостатки качества работ и приступить к их устранению или направить письменный мотивированный отказ от устранения недостатков.  

4.8. Исполнитель обязуется устранить недостатки в выполненных Работах в разумный срок, установленный соглашением Сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.

5.2. За нарушение Исполнителем сроков выполнения Работ Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,5% от стоимости Работ за каждый день просрочки.

5.3. За нарушение Заказчиком обязанности, предусмотренной п. 2.3. договора, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,5% от размера просроченных платежей за каждый день просрочки.

5.4. В случае нарушения обязательств, Стороны обратятся за защитой нарушенных интересов в Арбитражный суд ______________.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. В случае наступления у Сторон форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение, войны, военные операции любого характера, блокады, запреты на экспорт или импорт, забастовки всеобщего характера) срок выполнения договора отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств.

6.2. Если, несмотря на все предпринятые меры, эти обстоятельства продолжаются более трех месяцев, то обе Стороны имеют право отказаться от своих обязательств по выполнению договора. В этом случае ни одна из сторон не имеет права на возмещение убытка.

Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по данному договору вследствие обстоятельств форс-мажор, обязана не позднее, чем через шесть дней известить другую сторону о начале действия этих обстоятельств, которые задерживают выполнение договора. 

6.3. Оформленный Торговой Палатой по месту нахождения заинтересованной Стороны сертификат служит в подобном случае достаточным доказательством действия таких обстоятельств.

6.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает заинтересованную Сторону права ссылаться на них.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до _____________ 20__ года. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от выполнения принятых, но не исполненных к моменту окончания срока действия Договора, обязательств.

7.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. Договор имеет одно приложение (Приложение №1) на одном листе.

7.3. Все уведомления, письма, иная корреспонденция направляемая Сторонами в адрес друг друга, связанная с исполнением настоящего договора, должна быть составлена письменно и направлена почтой либо путем вручения оригиналов лично уполномоченным представителям Сторон.  

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

                   ЗАКАЗЧИК:                                                               ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8E_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0/

договор на кузовной ремонт и покраску автомобиля образец

Договор по покраске автомобиля образец к печати

  • Информация
  • Договор на кузовной ремонт и покраску автомобиля образец

В современном мире автомобильная сфера неуклонно развивается. В городах появляется все больше автомобилей, мест парковки, СТО и салоном продажи/покупки транспортных средств. Какой бы автомобиль не был новый, прочный, надежный и безопасный он подлежит износу. Даже если при оценке авто вам сказали, что ваш автомобиль можно продать по цене нового, всегда стоит вовремя проводить диагностику на исправность основных систем.

Если все же ваш автомобиль по каким-то причинам требует ремонта, то нужно обращаться в специализированный автосервис, где не только машину посмотрят, оценят повреждения, но и заключат договор на кузовной ремонт и покраску автомобиля.

Образец этого документа можно посмотреть в Интернете и предварительно ознакомится с ним, перед посещением автостанции по ремонту. Только при документальном подтверждении проведения ремонтных работ можно потом будет отдать на доработку авто по гарантии, если вдруг мастера что-то некачественно сделают.

Наличие у компании такого документа говорит о серьезности сервиса, ведь не смотря на положительные отзывы, правовой аспект не нужно упускать из виду.

Если вас на СТО не торопят с подписанием документа и вообще, якобы забили о наличие такого, стоит задуматься о надежности компании.

Нужно требовать подписать такой документ, а если это частная станция техобслуживания и они не занимаются «подобной бумажной волокитой», а делают дела, то принесите свой вариант договора и подпишите с мастерами. Крупные и надежные компании работают только на договорной основе.

Ведь ремонтировать парк автомобилей какого-либо юридического лица без договора не получится. А корпоративные клиенты – это всегда большой объем работы и тесное сотрудничество. Особенно это касается компаний, которые связаны с перевозками и  которые содержат внушительный парк автомобилей.

Бывают такие ремонтники, которые вместо того, чтобы сделать качественный кузовной ремонт, делают его плохо, некачественно и после посещения таких заведений машина еще более оказывается в плачевном состоянии, а горе-ремонтники ведут себя как ни в чем не бывало.

Вот чтобы, не попасть на таких мастеров нужно подписывать договор на кузовной ремонт автомобиля образец и оригинал которого вам должны предоставить по первому требованию. Так вы защитите свои материальные интересы и останетесь в выигрыше.

На какие пункты договора стоит обратить внимание:

  • Дата заключения, 
  • Предмет договора. Здесь должны быть прописаны какие ремонтные работы мастера обязуются вам сделать, 
  • Обязанности сторон, 
  • Порядок и сроки  проведения работ, 
  • Расчеты, 
  • Гарантийные обязательства, 
  • Ответственность сторон, 
  • Форс-мажорные обстоятельства, 
  • Порядок вступления договора в силу, 
  • Разрешение споров, 
  • Адреса и реквизиты сторон. 

Каждый пункт стоит внимательно прочитать. А только потом подписывать договор. Кузовной ремонт в этом случае будет выполнен качественно и без погрешностей. Ведь за несоблюдение пунктов договора можно подать в суд и получить компенсацию. Каждый сервисный центр очень дорожит своей репутацией и если мастера подписывают договор, покраска автомобиля будет высокого качества.

Как правильно подписать договор: покраска автомобиля и другие ремонтные работы

У каждой организации свой типовой договор на обслуживание. И в нем могут быть использованы формулировки, которые будут пестрить спецтерминами и непонятными оборотами. Не бойтесь и не стесняйтесь спрашивать, что значит тот или иной пункт или предложения. Ведь многие компании на это и рассчитывают, что если много не понятного, то и спрос небольшой.

  И в итоге могут возникнуть неприятные ситуации. Обратите внимание на пункт «расчеты» и на ту информацию, которую он содержит. Это, в общем, основной пункт, определяющий стоимость работ. Также в разделе «гарантийные обязательства» будут описаны условия когда вступают в силу гарантийные случаи.

Прежде, чем подписать договор оказания услуг по покраске автомобиля, обратите внимание на реквизиты организации. Не поленитесь проверить их, в противном случае – предъявлять потом претензии будет некому. Также на документе должна быть подпись уполномоченного лица. Это должен быть директор или сотрудник, кто имеет право первой подписи.

Если договор подписан таким сотрудником, можете спросить копию приказа на основании которого, он может подписывать документы.

Данная правовая волокита муторная, занимает какое-то время, но не менее нужная. Ведь в конечном счете, вы защищаете свои интересы и кроме вас позаботиться о сохранности своих денег, нервов и времени некому.

Поэтому договор – важная составляющая прочного и надежного партнерства между автовладельцем и мастерами автосервиса.

Вернуться назад Оценить автомобиль On-line …или просто позвоните нам: +7 (495) 96-916-96

Источник: http://www.mokkoauto.ru/informatsiya/dogovor-na-kuzovnoy-remont-i-pokrasku-avtomobilya-obrazets/

Договор на выполнение работ по покраске (примерная форма), Договор (форма) от 21 августа 2014 года

Договор по покраске автомобиля образец к печати

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате.

Примерная форма

г.________________“__” ____________ ____ г.

(наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, в лице (Ф.И.О., должность), действующ__ на основании Устава (или: положения, доверенности от “__” ____________ ____ г. N ____), с одной стороны, и (наименование или Ф.И.О.

), именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице (Ф.И.О., должность), действующ__ на основании Устава (или: положения, доверенности от “__” ____________ ____ г.

N ____), с другой стороны, вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика из материалов и с помощью оборудования Подрядчика работу по покраске объектов ________________, ________________, ________________, расположенных по адресам: ________________, ________________, ________________ (далее – объекты), в соответствии с Графиком выполненных работ (Приложение N ____ к настоящему Договору) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы.

1.2. Задание Заказчика (требования Заказчика к выполнению работ):

________________;

________________;

________________.

1.3. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору:

– не позднее “__” ____________ ____ г. обеспечить доступ работников Подрядчика и оборудования Подрядчика к объектам;

– предоставить работникам Подрядчика право пользования следующими помещениями, расположенными на объектах: (например, расположенными в здании мастерскими, подсобными помещениями, местами общего пользования, местами для парковки и т.п.).

2. Сроки выполнения работ

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работу в следующие сроки:

2.1.1. Дата начала работ: “__” ____________ ____ г.

2.1.2. Дата окончания работ: “__” ____________ ____ г.

2.1.3. Сроки выполнения этапов работ приведены в Графике выполнения работ (Приложение N ____ к настоящему Договору).

3. Стоимость работ. Порядок оплаты

3.1. Стоимость работ составляет ________________ (________________) рублей.

3.2. Оплата работы осуществляется в течение ________________ банковских дней с момента получения Заказчиком оригинала счета Подрядчика и Акта сдачи-приемки работ (Приложение N ____ к настоящему Договору).

4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

4.1. Не позднее ________________ после завершения работ Подрядчик обязан представить Заказчику Акт сдачи-приемки работ (Приложение N ____).

4.2.

Не позднее ________________ с момента получения Акта, Заказчик обязан осуществить приемку выполненных работ и проверить соответствие их качества заявленным требованиям и условиям настоящего Договора, после чего направить Подрядчику один из следующих документов:

4.2.

1. Подписанный Акт сдачи-приемки работ (Приложение N ____).

4.2.2. Мотивированный отказ от принятия результатов работ.

4.2.3. Акт сдачи-приемки работ с указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения.

Подрядчик обязуется в срок, согласованный Сторонами в Акте сдачи-приемки работ, устранить выявленные Заказчиком недостатки.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

5.1.3.

Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

5.1.4. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5.1.5.

В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1.

Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе проверки работ, в течение ________________ (________________) с момента обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Не позднее срока, установленного п.4.1 настоящего Договора, принять выполненные работы и в срок, указанный в п.3.

2 настоящего Договора, оплатить надлежащим образом выполненные работы.

5.2.3. Оказывать Подрядчику содействие в соответствии с п.1.3 Договора.

5.2.4. В случае получения уведомления Подрядчика, предусмотренного п.5.4.3 настоящего Договора, направить Подрядчику соответствующие указания не позднее ________________ с момента получения уведомления Подрядчика.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ на основании представленных отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п.4.2 настоящего Договора.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора.

5.3.3.

Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Обеспечивать соответствие результатов работ санитарным нормам и правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.2. Выполнить работы в соответствии с заданием Заказчика (п.1.

2 настоящего Договора), условиями настоящего Договора и Графиком выполнения работ (Приложение N ____).

5.4.3. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение ________________ (________________) после приостановления выполнения работ.

5.4.4. Соблюдать выполнение норм и правил техники безопасности при выполнении работ.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ________________ руб. за каждый день просрочки.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае влияния на Стороны непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, а именно: ________________.

7.2. Сторона обязана уведомить контрагента об указанных обстоятельствах в срок ________________. Если обстоятельства продлятся более ________________ (________________), Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор.

8. Порядок урегулирования споров

8.1. Споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны решают путем переговоров.

8.2. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров, спор передается в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

9. Срок действия и порядок расторжения Договора

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9.2. Изменения и дополнения оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью Договора и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

10. Заключительные положения

10.1. Уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, должны направляться по почте заказным письмом, курьером, по адресу электронной почты или с использованием факсимильной связи.

10.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение N ____ – График выполнения работ.

Приложение N ____ – Акт сдачи-приемки работ.

11. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:Подрядчик:
Адрес: ________________Телефон ________________, факс ________________Электронный адрес: ________________ИНН ________________КПП ________________БИК ________________Р/с ________________К/с ________________Адрес: ________________Телефон ________________, факс ________________Электронный адрес: ________________ИНН ________________КПП ________________БИК ________________Р/с ________________К/с ________________
Заказчик:Подрядчик:
//
М.П.М.П.

Источник: http://docs.cntd.ru/document/493613867

Договор на ремонт и покраску автомобиля образец

Есть ли возможность у клиента СТО предъявлять претензии автосервису? Какова ответственность работников СТО?

Как взыскать ущерб, причинённый некачественным ремонтом? Договор – обязательный атрибут любого ремонта Главное, что необходимо помнить клиенту автосервиса – услуги по ремонту авто попадают под действие Закона «О защите прав потребителей», поэтому владельцу транспортного средства нужно иметь на руках документ, который подтверждает сдачу автомобиля в ремонт.

Инфо А корпоративные клиенты – это всегда большой объем работы и тесное сотрудничество. Особенно это касается компаний, которые связаны с перевозками и которые содержат внушительный парк автомобилей.

Договор на кузовной ремонт автомобиля — образец и оригинал Бывают такие ремонтники, которые вместо того, чтобы сделать качественный кузовной ремонт, делают его плохо, некачественно и после посещения таких заведений машина еще более оказывается в плачевном состоянии, а горе-ремонтники ведут себя как ни в чем не бывало.

Договор выполнения работ по нанесению порошковой краски на продукцию Заказчика

Заявка оформляется по форме, установленной Исполнителем, и должна содержать информацию о наименовании и характере работ, используемых материалах, сроке выполнения работ и иную информацию в соответствии с Требованиями к заявке на окраску (Приложение 1 к Договору). 1.2.

Работы частично выполняются из материала Заказчика (Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю свою продукцию, на которую требуется нанести порошковую краску) с использованием необходимых материалов Исполнителя (порошковая краска и иные необходимые для выполнения Работ материалы), а также силами и средствами Исполнителя.

Исполнитель обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, а по окончании Работ, по требованию Заказчика, представить отчет об израсходовании материала.

Исполнитель несет полную ответственность за несохранность предоставленного Заказчиком материала. 1.3. Ассортимент используемых

Договор на покраску автомобиля — залог спокойствия автовладельца!

Обратиться ли к мастеру «гаражнику» или в дорогостоящий автосервис? Существует один распространенный стереотип, что гараж – это дешево и не качественно, а СТО – это великолепное качество, за которое нужно выложить немаленькую сумму. Но это мнение не всегда соответствует действительности.

Безусловно, стоимость услуг в миру и в подполье будет несколько отличаться. Ведь мастера «гаражники» понимают, с какой целью к ним обращаются клиенты – экономия.

Поэтому чтобы привлечь к себе клиентуру, частные маляры снижают цены на свои услуги.

Однако практика показывает, что, несмотря на такую разницу, качество выполненных работ может быть практически одинаковым, при условии, что вы найдете компетентного частного маляра, а не полного дилетанта. Очевидно, что платить большие деньги за покраску стареньких Жигулей, на которых уже и ездить стыдно, не стоит.

А вот если вам хватило средств купить новенькую Ауди, то в данном случае не стоит экономить на покраске, поэтому лучше доверить работу компетентной автомастерской. Покраска автомобиля – это сложный и трудоемкий процесс, который чреват различными последствиями.

Заказ наряд на покраску автомобиля образец

¦плохо¦(подпись заказчика, ¦(подпись)¦ ¦+ + + +дата)¦¦ ¦Качеств¦¦¦М.П.¦ + + + + + + + ¦Соблюдение¦В сроꦦАвтомобиль в ремонт сдал, приемо -¦ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН¦ ¦сроков+ + +сдаточный акт серия номе𠦦 ¦¦С наруш.

Важно Мы не против, чтобы Ваш автосервис улучшил качество обслуживания клиентов.

Но просим небольшой помощи в продвижении нашего сайта.

Чтобы бесплатно получить расширенный комплект бланков для автосервиса мы просим Вас: 1.

Внимание этой статьей в социальной сети.

2. Заполнить заявку на пробную эксплуатацию. В поле «Специфика Вашей деятельности» укажите «меня интересует набор бланков для автосервиса».

Скопируйте ссылку, чтобы мы убедились, что Вы действительно поделились ссылкой.

Если Вы не хотите, чтобы мы с Вами связывались, укажите там же «прошу меня не беспокоить».

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь, пожалуйста, ею в соц. сетях. © Все права защищены Бастион Груп.

Юридический спектр
Добавить комментарий