Договор на сварочные работы образец

Договор на сварку металлоконструкций

Договор на сварочные работы образец

Объем, вид ремонтных работ, материал, используемый для работ, предусмотренных в п.1.1 настоящего Договора, его стоимость согласовываются Сторонами в Техническом задание, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.1.3. Работа выполняется иждивением Подрядчика – из его материалов, силами и средствами Подрядчика.1.4.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов. В случае выполнения работ из материалов Заказчика, Подрядчик не несет ответственности за надлежащее качество предоставленных материалов.1.5.

Адрес объекта Заказчика (производства работ): .2.1. Стоимость (цена) работ по настоящему Договору составляет: рублей.2.2.

При заключении Договора Заказчик вносит часть стоимости (цены) работы Исполнителю в размере % от всей стоимости (цены) работ по настоящему Договору, что составляет рублей.2.3.

При доставке Товара (доставка и подъём на этаж осуществляются бесплатно) заказчик вносит сумму в размере % рублей.2.4.

Образец договора на сварочные работы

Сварочные работы представляют собой специальный технологический процесс, который связан с соединением нескольких деталей в единое целое. Весь процесс происходит благодаря нагреванию электрической дуги сварочного аппарата. Фактически, благодаря процессу сварки изготавливаются не только изделия из металла, но и из:

  1. стекла,
  2. керамики,
  3. пластмассы и других не менее популярных материалов.

Благодаря переключению режимов сварки можно получать слои металла, которые будут отличаться толщиной и своими свойствами.

Сварка используется в любой отрасли промышленности и при строительстве. Например. В автомобиле строении сварка при помощи аргона позволяет ремонтировать очень сложные детали из алюминия на базе автомобильных центров.

Принцип этих работ основан на самопроизвольном соединении расплавленных частей металла.

Подвидом такой сварки как раз и является аргонно дуговая. Соединяемые металлы плавятся под действием тепла, которое исходит от электрической дуги. Подобный метод можно назвать одним из самых надежных, поскольку выполненные швы составляют одно целое со всем изделием.

В результате получается герметичное и прочное изделие, так что срок эксплуатации готового изделия увеличивается на порядок. Образец договора на сварочные работы, который вы заключаете с нанятой вами группой людей можно найти в интернете.

Этот документ содержит все необходимые положения и нюансы.

Так, например, здесь указаны условия оплаты труда работника, режим рабочего времени и отпуска, срок действия заключенного договора и права и обязанности каждой из сторон.

Договор подряда на выполнение работ по производству металлоконструкций

Для изготовления продукции, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, Подрядчик использует собственное сырье и материалы.

2. Права и обязанности сторон.

Риски 2.1. Подрядчик: а) несет риск случайной гибели или случайного повреждения сырья и материалов, используемых для изготовления продукции, указанной в п. 1.1 настоящего Договора; б) несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

2.2.

Договор подряда на выполнение работ

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 1.1. В соответствии с настоящим договором Подрядчик обязуется: -выполнить по заданию Заказчика следующую работу: резка металлолома и демонтаж оборудования с применением газовой резки с условием, что размеры металлоконструкций, полученные при порезке должны соответствовать ГОСТам; -cдать результат Заказчику.

Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения этих работ и обеспечить техникой для вывозки и погрузки.

2. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ПРЕДМЕТУ ПОДРЯДА.

2.1. Выполненные работы должны быть произведены в полном объеме и в установленные договорам сроки. 3.3. Для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему

Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон, совершенному в письменной форме, за подписью уполномоченных сторонами лиц.

Мы никогда не обещаем сделать невозможное. Временные рамки договора высчитываются на основании общепринятых норм времени на сварочные работы в строительной практике.

Помните, что существенная экономия времени, в данном случае, возможна лишь за счет ухудшения качества! 26 апреля 2012 Количество просмотров заметки: 89,127 Существует множество различных договоров.

Договор на изготовление металлоконструкций (изделий из металла): образец

Договор на монтаж металлоконструкций является одной из разновидностей договора подряда.

Предмет этих отношений состоит в том, что подрядчик обязуется в определенный срок за плату произвести в интересах заказчика работы по монтажу металлических конструкций.

Существенным условием здесь является то, какие именно работы в связи с изготовлением и монтажом конструкции придется произвести, а также к какому сроку. Как правило, монтажные работы состоят из нескольких этапов, и растягиваются на несколько рабочих дней, а то и месяцев.

В этом случае в договоре разумным будет предусмотреть разделение проводимых работ на этапы, определив соответственно и условия оплаты.

Немаловажным будет и определение схемы привлечения к работам субподрядчиков: в случае реализации крупного проекта, к его реализации подрядчики часто привлекают сторонних лиц, и для заказчика представляется разумным закрепить в условиях соглашения порядок согласования с ним субподрядчиков.

Мы предлагаем воспользоваться имеющемся на нашем сервисе интерактивным шаблоном, который позволит изготовить соглашение, соответствующее законодательству России в полном объеме. С этим шаблоном часто используют:Популярные документы и процедуры:

Договор подряда на монтаж металлоконструкций

1.3. Стороны пришли к соглашению, что окончательные объемы Продукции и стоимость по настоящему договору рассчитываются на основании разработанного Исполнителем и согласованного с Заказчиком проекта стадии КМД (конструкции металлические деталировочные) и могут изменяться как в большую, так и в меньшую сторону, что связано с особенностями конструирования.

2. Инфо Условия выполнения договора. 2.1. Для начала производства работ по договору Заказчик обязан предоставить Исполнителю чертежи, стадии КМ с отметкой «В производство работ».

2.2.

Образец договор на оказание услуг сварочные работы образец

Услуги для юридических лиц: договор на сварочные работы на постоянной основе с абонентской платой либо по системе разовых выездов, рубка. Сварочные услуги. Выполнение любых сварочных работ,(сварка алюминия,нержавейки,черного Договор +Акт на оказание сварочных услуг.

Договор возмездного оказания услуг требуется для того, чтобы регулировать обширную сферу гражданско-правовых отношений. Указанные риски переходят к Заказчику на день после заявления Подрядчика о готовности Объекта Работ к сдаче. 3.3.

Если Заказчик не отвечает на заявления Подрядчика о недоброкачественности материалов или инструкций о ходе работ, даваемых Заказчиком, Подрядчик вправе или расторгнуть Договор или отложить выполнение работ до урегулирования разногласий.

В обоих случаях Подрядчик вправе взыскать с Заказчика понесенные убытки. 3.4. Если Подрядчик не приступил в течение дней после срока начала выполнения работ

Подготовка производства металлоконструкций

Два экземпляра договора направляются заказчику для оформления, один хранится на заводе для справок.

Источник: https://dtp-sovetnik.ru/dogovor-na-svarku-metallokonstrukcij-96930/

Договор подряда на выполнение работ со сварщиком полимерных материалов

Договор на сварочные работы образец

1.2. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору определяется по смете, представленной Подрядчиком (Приложение №3 к настоящему договору) и составляет рублей. Смета приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего договора с момента утверждения ее Заказчиком.

2.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере рублей в течение дней после подписания настоящего Договора. 3.1. Подрядчик:

  1. несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.
  2. несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования и другого имущества, переданных Заказчиком для исполнения настоящего договора;

3.2.

Договор подряда с материалами заказчика

В этот раздел также следует указать положение о субподряде.

К обязанностям заказчика следует отнести: Содействовать достижению цели договора – выполнению его предмета путем выполнения условий договора; Обеспечить подрядчика необходимыми строительными материалами, инструментами и расходными материалами в определенном объеме и в срок, установленный сторонами; Осуществлять проверку выполненных работ вместе с подрядчиком, находить недостатки и оговаривать вопрос их исправления; Принять работу от исполнителя в определенный срок; Оплатить работу в порядке, указанном в документе;

Как составить гражданско-правовой договор со сварщиком?

Таким образом, Вы можете заключить со сварщиком договор подряда, не включая его в штат.

1. Предмет договора 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.

1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Договорподряда на выполнение работ

Изменение расценок и (или) стоимости работ оформляется в письменном виде в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 2.5. Форма оплаты (платежное требование, платежное поручение, чек, аккредитив, наличные денежные средства и т.п.) 3. Срок действия договора 3.1. Договор вступает в силу с …………………………….…….……………………………… (дата или событие) 3.2.

Подрядчик должен начать работы не позднее «….» ………………….

Типовой договор подряда

Относиться к информации передаваемой ему Заказчиком как к конфиденциальной.2.2.11.

Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.2.3.

Если с точки зрения Исполнителя материалы, поставленные Заказчиком, или инструкции по ходу работ, даваемые Заказчиком, могут привести к порче или гибели, к недоброкачественности Объекта Работ или его части, Подрядчик имеет право потребовать у Заказчика письменного согласия на использование указанных материалов или соблюдения указанных инструкций.2.4.

Если в процессе выполнения работ у Подрядчика не возникает претензий по поводу материалов, поставленных Заказчиком, или инструкций, даваемых Заказчиком, то материал считается поставленным требуемого качества, а указания соответствуют необходимому ходу работ и у Подрядчика не возникает каких-либо претензий по этому поводу после использования указанных материалов или выполнения указанных инструкций.2.5.

Образец договора подряда на выполнение работ

Допускать к работе персонал, обученный безопасным приемам работы, соответствующей квалификации. 3.7. Обеспечить прохождение своими работниками вводного инструктажа по охране труда и противопожарной безопасности на территории Заказчика перед началом работ.

4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется исходя из фактического объема: -резка металла из 5А в 2А (300х300) по цене _________рублей за 1 тонну без учета НДС.

-резка металла из 3А в 2А (300х300) по цене _________ рублей за 1 тонну без учета НДС. -демонтаж оборудования по цене ___________ рублей за 1 тонну без учета НДС. 4.2.

Договор подряда (выполнения работ) — образец (типовая форма)

Срок начала и окончания работ по договору (ст.

708 ГК). Иные условия, которые стороны посчитают существенными (согласно ГК), т.е. такие условия, по которым по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

К таким условиям, как правило, относятся условия о том, кто покупает необходимые материалы, порядок оплаты и приемки работ, качества выполненных работ, сроке годности, и принадлежностях. Не являются существенным условие о цене работы. При отсутствии такого условия цена определяется по правилам пункта 3 статьи 424 ГК РФ (п.

1 ст. 709 ГК РФ), т.е. по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги. Если в цене договора сумма не выделена, подрядчик вправе взыскать налог сверх цены договора (пункт 15 Обзора практики разрешения споров по договору строительного подряда, изложенного в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51).

Договор на сварочные работы из материала заказчика

6.

ФОРС-МАЖОР6.1.

Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

Источник: http://ukpravoedelo.ru/dogovor-podrjada-na-vypolnenie-rabot-so-svarschikom-polimernyh-materialov-74558/

Договор на оказание сварочных услуг образец – Справочник металлиста

Договор на сварочные работы образец

Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество Работы, в течение дней. 3.2. Подрядчик вправе привлечь к выполнению работы по настоящему договору третьих лиц с письменного согласия Заказчика. 3.3. Заказчик обязан: 3.3.1.

В течение дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п. 2.2 настоящего договора, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 3.3.2. Оплатить Работу по цене, указанной в п.

3 настоящего договора, в течение дней с момента подписания акта приема-сдачи Работы. 3.4. 3аказчик имеет право: 3.4.1.

Договор вступает в силу с даты (или события) и действует до даты (или события). Указываются соответствующие даты (или события).

  • Права и обязанности сторон.
  • Сроки выполнения сварочных работ. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
  • Стоимость и порядок расчетов. пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
  • Порядок сдачи и приема. Важнопункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
  • Гарантия качества сварочных работ. Гарантия качества распространяется на все работы, выполненные исполнителем по договору.

Указывается гарантийный срок.

  • Ответственность сторон. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с условиями соглашения и действующим законодательством РФ.
  • Основания и порядок расторжения сделки.
  • Правовед.RU 584 юриста сейчас на сайте

    1. Гражданское право
    2. Договорное право

    Добрый день! может ли Учреждение заключить договор ГПХ с физическим лицом на осуществление сварочных работ котла .

    ?? какой договор это будет ( подряд )??? нужно будет Учреждению отчисление производить в ПФ РФ и какие еще органы ?? если можно заключить договор , то нужно ли физ лицу ,который будет производить сварочные работы , предоставить документы подтверждающие квалификацию?? спасибо договор ГПХ Ответы юристов (3) полученгонорар 25% ГПХСергей Сергей здравствуйте, подскажите пожалуйста что означает ГПХ? Все услуги юристов в Москве Расторжение договоров и признание сделок недействильными Москва от 20000 руб. Составление договоров на временную работу Москва от 3500 руб.
    полученгонорар 25% Уважаемый Сергей! Здравствуйте! Да, может, лишь бы у сварщика были соответствующие допуски.

    Как правильно оформить договор подряда на сварочные работы?

    Внимание

    Таким образом, Вы можете заключить со сварщиком договор подряда, не включая его в штат. Но при этом нужно обратить внимание, что такой договор не должен содержать признаки трудового договора.

    ДОГОВОР ПОДРЯДА г. 00 месяц 0000 г.

    Общество с ограниченной ответственностью «Название», в лице Генерального директора Фамилия Имя Отчество, действующего на основании (устава, доверенности, свидетельства о регистрации с указанием его данных) именуемое в дальнейшем “Заказчик”, и Фамилия Имя Отчество, паспортные данные , проживающий по адресу: , именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, заключили настоящий договор о нижеследующем. 1. Предмет договора 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.

    1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 1.2.

    Заключение договора на сварочные работы учреждения с физическим лицом

    Это означает, что:

    • стороны могут заключить любой договор, не противоречащий законодательству;
    • запрещено принудительное заключение договоров;
    • стороны самостоятельно определяют содержание договора.

    Об этом сказано в статье 421 Гражданского кодекса РФ. Трудовой кодекс РФ регулирует только трудовые отношения (ст. 9 ТК РФ). При заключении гражданско-правового договора трудовые отношения между сторонами не возникают. Принятый сотрудник не зачисляется в штат.

    Следовательно, даже если в организации есть вакантная должность, предусмотренная штатным расписанием, она может заключить с гражданином гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг).
    Аналогичную позицию занимают и суды (см., например, постановление ФАС Московского округа от 18 января 2013 г.

    № А40-32442/12-129-151, определение Свердловского областного суда от 5 сентября 2013 г.

    Договор на оказание услуг сварщика

    Трудовые отношения предполагают выполнение сотрудником работ по определенной специальности, квалификации или должности (ст. 15 ТК РФ). Работы выполняются на протяжении всего срока действия трудового договора.

    В отличие от трудового договора для гражданско-правового соглашения важен не процесс работы, а ее результат, который исполнитель обязан сдать организации. Как правило, если работы (услуги) выполнены и приняты, то обязательства человека перед организацией по ним прекращаются (п.

    1 ст. 408 ГК РФ). Наличие такого критерия, отличающего трудовой договор от гражданско-правового, подтверждает и арбитражная практика (см., например, п. 2.2 определения Конституционного суда РФ от 19 мая 2009 г. № 597-О-О, апелляционные определения Верховного суда Республики Коми от 6 февраля 2014 г. № 33-515/2014, Иркутского областного суда от 26 июля 2013 г.

    4. Цена договора 4.1. Цена настоящего договора состоит из: Вознаграждения Подрядчика в размере ( ) руб. (сумма цифрами и прописью) Суммы издержек Подрядчика в размере ( ) руб. (сумма цифрами и прописью) 4.2. Цена настоящего договора составляет: ( ) руб. (сумма цифрами и прописью) 5.

    Ответственность сторон 5.1. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в п. 2.2. настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню из расчета % от суммы договора за каждый день просрочки. 5.2. За нарушение срока оплаты Работ, указанного в п. 2.2.

    Договор на оказание услуг со сварщиком образец

    Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор на сварочные работы образец Внимание! Представленный текст является образцом договора подряда на сварочные работы. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда.

    Договор подряда на сварочные работы относится к категории обязательств по выполнению работ. Отношения участников сделки по этому соглашению регулируются нормами 37 главы Гражданского кодекса РФ.

    Подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенные работы и сдать заказчику их результат, а заказчик обязуется принять и оплатить результат в порядке, установленном договором.

    Типовой образец договора подряда на сварочные работы, имеет сходство с договорами купли продажи, возмездного оказания услуг и трудовым договором. Сторонами сделки могут быть физические и юридические лица. ФАС Волго-Вятского округа от 8 июля 2009 г.

    № А11-1893/2008-К2-21/93, Восточно-Сибирского округа от 3 сентября 2008 г. № А33-3511/08-Ф02-4255/08, от 24 апреля 2008 г. № А33-8071/07-Ф02-1640/08, от 11 июля 2006 г. № А33-19664/05-Ф02-2961/06-С1, Уральского округа от 18 августа 2008 г.

    № Ф09-5783/08-С2, Северо-Западного округа от 10 октября 2005 г. № А13-4118/2005-11). Совет: в гражданско-правовой договор не включайте условие о повременной оплате работ.

    Источник: http://advokat-na-donu.ru/dogovor-na-okazanie-uslug-so-svarshhikom/

    Типовой договор на оказание услуг образец 2018 скачать бесплатно

    г. _________________                                                                                                        «___» __________ 20 __ г.

    __________________________________________________________________,

    (наименование организации или ФИО)

    действующее на основании _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и __________________________________,

    (наименование предприятия или ФИО)

    действующее на основании _____________________________________________,

    (устава, положения, доверенности)

    именуемое в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о нижеследующем.

    1. Предмет договора

      1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить заказанные услуги.
      2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: 

    Источник: https://ssk2121.com/dogovor-na-okazanie-svarochnyh-uslug-obrazets/

    Договор подряда (выполнения работ) – образец (типовая форма)

    Договор на сварочные работы образец

    По договору подряда (выполнения работ) одна сторона (подрядчик, исполнитель) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 Гражданского кодекса РФ).

    Договор заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

    Ниже размещена самая общая форма договора подряда (выполнения работ). Конечно же, надо понимать, что каждый договор уникален и его условия зависят от особенностей ряда условий и воли сторон.

    Тем не менее есть условия (они называются существенными) которые должен содержать любой договор подряда (выполнения работ) и без которых договор считается незаключенным.

    К существенным условиям договора подряда (выполнения работ) относятся условия, позволяющие определить конкретный вид работы (п. 1 ст. 702 ГК РФ) и условие о начальном и конечном сроке выполнения работ (п. 1 ст. 708 ГК РФ), т.е.:

    1. Предмет договора подряда (выполнения работ) (пункт 1 статьи 702 Гражданского кодекса РФ) складывается из нескольких составляющих:

      • содержание, виды и объем подлежащих выполнению работ;
      • объект, на котором должны быть выполены работы;
      • результат, к которому должны привести работы,
    2. т.е. из договора должно быть ясно – что будет результатом выполненных работ, где и с помощью каких действий подрядчика (исполнителя) этот результат будет достигнут.

      Иначе говоря это деятельность, основная цель которой направлена на создание овеществленного результата (т.е. такого результата, который можно уведеть и пощупать, в отличие от договора оказания услуг).

      Поскольку результат договора достигается выполнением определенных договором работ, то этот договор также принято называть договором на выполнение работ.

    3. Срок начала и окончания работ по договору (ст. 708 ГК).

    4. Иные условия, которые стороны посчитают существенными (согласно статье 432 ГК), т.е. такие условия, по которым по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. К таким условиям, как правило, относятся условия о том, кто покупает необходимые материалы, порядок оплаты и приемки работ, гарантии качества выполненных работ, сроке годности, документах и принадлежностях.

    Не являются существенным условие о цене работы. При отсутствии такого условия цена определяется по правилам пункта 3 статьи 424 ГК РФ (п. 1 ст. 709 ГК РФ), т.е. по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.

    Если в цене договора сумма НДС не выделена, подрядчик вправе взыскать налог сверх цены договора (пункт 15 Обзора практики разрешения споров по договору строительного подряда, изложенного в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51).

    Требования к качеству выполняемой работы

    Стороны свободны в определении требований к качеству работы (п. 4 ст. 421 ГК РФ), но подрядчик, являющийся предпринимателем, должен выполнять работу, соблюдая обязательные требования, предусмотренные законом, иными правовыми актами или в предусмотренном ими порядке (п. 2 ст. 721 ГК РФ).

    Обязательные требования к качеству работы могут быть установлены в следующих нормативных правовых актах:

    • санитарных правилах и нормах (СанПиН);
    • технических регламентах РФ;
    • технических регламентах государств – Таможенного союза или участников Таможенного союза.

    Если в отношении согласованного сторонами вида работы действует нормативный правовой документ, содержащий обязательные требования, подрядчик должен соблюдать их при выполнении работы независимо от того, предусмотрена такая обязанность договором или нет.

    Если в отношении согласованного сторонами вида работы нет нормативных актов, содержащих обязательные требования к качеству работ, то качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

    Кроме того, стороны вправе установить в договоре требования к качеству с помощью ссылки на документы по стандартизации, например: национальные стандарты, своды правил, технические условия.

    Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями (статья 721 Гражданского кодекса РФ).

    В этом случае сдача работы, не соответствующей повышенным требованиям, является нарушением условия договора о качестве и дает заказчику право предъявить подрядчику требования в связи с ненадлежащим качеством работы (ст. 723 ГК РФ).

    Если стороны не согласовали требования к качеству работы, то подрядчик должен будет выполнить работу в соответствии с требованиями, обычно предъявляемыми к аналогичной работе, либо обязательными требованиями, предусмотренными законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке (п. п. 1, 2 ст. 721 ГК РФ).

    При этом заказчик не вправе будет заявлять о ненадлежащем качестве работы со ссылкой на несоответствие результата работы требованиям документов, которые являются добровольными и применение которых договором не предусмотрено.

    Гарантийный срок

    В случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.

    Гарантия качества результата работы, если ионе не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы (ст. 722 ГК РФ).

    В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота.

    Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (п. 1 ст. 722 ГК) начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком (ст. 724 ГК РФ).

    Типовая форма договора выполнения работ (подряда)

    г. Санкт-Петербург                                                                       «__»________ 20__г.

    ООО “Ромашка”, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО “Однодневка”, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице директора ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о ниже следующем:

    1. Предмет договора

    1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

    1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: _________________________________,
    (указать, какая работа должна быть выполнена именуемую в дальнейшем “Работа”.

    Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется предоставить в срок до 201 __ г. необходимую проектную и сметную документацию, технические условия, предоставить Подрядчику оборудование, инструменты, материалы.

    1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

    1.4. Срок выполнения работ с “___” _________ 201 __ г. по “___” _________ 201 __ г. Подрядчик имеет право (не имеет права) выполнить работы досрочно.

    1.4.1. Работа считается выполненной после подписания Акта приема-сдачи Работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.

    2. Права и обязанности сторон

    2.1. Подрядчик обязан:

    2.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством. Качество работы по настоящему договору должно соответствовать требованиям, установленным _____________ (указываются номер, дата, наименование нормативного акта).

    2.1.2. Выполнить Работу в срок, указанный в п. 1.4 настоящего договора.

    2.1.3. Передать результат Работы Заказчику.

    2.1.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество Работы, в течение ______ дней.

    2.1.5. Подрядчик обязан выполнить Работу лично.

    2.2. Подрядчик имеет право при неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в п. 3 настоящего договора цену Подрядчик имеет право на удержание результата работ.

    2.3. Заказчик обязан:

    2.3.1. В течение дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п. 1.4 настоящего договора, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

    2.3.2. Оплатить Работу по цене, указанной в п. 3 настоящего договора, в течение дней с момента приемки результатов Работы.

    2.4. 3аказчик имеет право:

    2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

    2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

    3. Цена договора и порядок расчетов

    3.1. Цена настоящего договора состоит из:

    3.1.1. Вознаграждения Подрядчика в размере ________________________________________ руб.
    (сумма цифрами и прописью)

    3.1.2. Суммы издержек Подрядчика в размере _______________________________________ руб.
    (сумма цифрами и прописью)

    3.2. Цена настоящего договора составляет: __________________________________________ руб.
    (сумма цифрами и прописью)

    3.3. Уплата Заказчиком Подрядчику цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.

    4. Ответственность сторон

    4.1. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в п. 1.4 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере ___ % от суммы договора и пеню из расчета __ % от суммы договора за каждый день просрочки.

    4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

    4.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

    5. Порядок разрешения споров

    5.1. Разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

    5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в ___________________________________________________________________
    (указать наименование и местонахождение суда выбранного сторонами для разрешения споров)

    6. Заключительные положения

    6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

    6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

    7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

    Заказчик: ____________________________ (адрес места нахождения)

    расчетный счет № __________________________ в Банке _______________

    Подрядчик:  _______________________________ (адрес места нахождения)

    расчетный счет № __________________________ в Банке _______________

    ПОДПИСИ СТОРОН:

    От Заказчика: Генеральный директор ООО “Ромашка” _________________ Фамилия И.О.м.п. От Подрядчика: Генеральный директор ООО “Однодневка” _________________ Фамилия И.О.м.п.

    Скачать образец договора выполнения работ (подряда)

    Источник: https://yuridicheskaya-konsultaciya.ru/dogovor/dogovor_podryada_obrazets.html

    Договор подряда на сварочные работы – образец

    Договор на сварочные работы образец

    Внимание! Представленный текст является образцом договора подряда на сварочные работы. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда.

    Договор подряда на сварочные работы относится к категории обязательств по выполнению работ. Отношения участников сделки по этому соглашению регулируются нормами 37 главы Гражданского кодекса РФ.

    Подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенные работы и сдать заказчику их результат, а заказчик обязуется принять и оплатить результат в порядке, установленном договором.

    Типовой образец договора подряда на сварочные работы, имеет сходство с договорами купли продажи, возмездного оказания услуг и трудовым договором.

    Сторонами сделки могут быть физические и юридические лица.

    Главной особенностью документа является принцип генерального подряда. Это означает, что подрядчик имеет право (если иное не установлено договором или законом) привлечь к выполнению обязательств третьих лиц (субподрядчиков). При привлечении субподрядчика, подрядчик становится генеральным подрядчиком и несет перед заказчиком ответственность за достижение субподрядчиком результата работы.

    Предметом договора подряда на сварочные работы является сами работа и ее осуществленный результат, который должен быть индивидуально определен и материально осязаем.

    Качество выполненной работы и достигнутого результата должно соответствовать условиям соглашения, а при отсутствии таковых – требованиям, обычно предъявляемым к аналогичным работам.

    Структура и содержание типового образца договора на сварочные работы

    1. Дата и место заключения договора.
    2. Наименование сторон.
    3. Предмет. В соответствии с условиями соглашения, подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы в установленный срок, а заказчик берет на себя обязательство принять и оплатить её и результат в оговоренном порядке.

      Далее приводится описание объема и видов работы. Способы выполнения определяются сторонами в приложении – Техническое задание (является неотъемлемой частью договора). Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ и достижения конкретного результата, определяются в приложениях – Перечень материалов и Перечень оборудования.

      Оба документа являются неотъемлемой частью договора. В этом же пункте подрядчик гарантирует, что имеет все необходимые разрешения и сертификаты для проведения работ, что подтверждается соответствующими документами (копии указанных документов прикладываются к договору).

    4. Срок действия соглашения.

      Договор вступает в силу с даты (или события) и действует до даты (или события). Указываются соответствующие даты (или события).

    5. Права и обязанности сторон.
    6. Сроки выполнения сварочных работ. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
    7. Стоимость и порядок расчетов.

      пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.

    8. Порядок сдачи и приема. пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
    9. Гарантия качества сварочных работ. Гарантия качества распространяется на все работы, выполненные исполнителем по договору. Указывается гарантийный срок.

    10. Ответственность сторон. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с условиями соглашения и действующим законодательством РФ.
    11. Основания и порядок расторжения сделки.

      Договор может быть расторгнут по соглашению подрядчика и заказчика, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

    12. Разрешение споров из договора. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для сторон обязательным.

      В судебном порядке споры разрешаются в соответствии с условиями соглашения и действующим законодательством РФ.

    13. Форс-мажор.
    14. Прочие условия.
    15. Список приложений.
    16. Адреса и реквизиты сторон.
    17. Подписи сторон.

    Заполнить и скачать типовой бланк договора подряда на сварочные работы можно на нашем сайте вместе с приложениями:

    • Техническое задание;
    • Смета;
    • Перечень материалов;
    • Перечень оборудования;
    • Акт приема-передачи материалов;
    • Акт приема-передачи оборудования;
    • Дополнительное соглашение;
    • Протокол разногласий;
    • Протокол согласования разногласий.

    Подробнее о Договорах подряда смотрите на страницах:

    Источник: https://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_podryada/svarochnye_raboty_obrazec/

    Юридический спектр
    Добавить комментарий